精选施工合同锦集六篇
随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的施工合同6篇，欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(GF-91-20xx),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
第一条、工程概况：排水顶管施工工程
第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区
第三条、承包方式：
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价： 乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
第四条、合同工期：
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
第五条、付款方式：
本工程完工后，甲方应付乙方总工程款的80%。在本工程结束后30天内甲方应组织相关人员验收，验收合格移交甲方后，
第六条、甲方责任：
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监 ……此处隐藏7340个字……因甲方原因而影响下一道工序施工时。
4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。
三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。
第五条 工程质量、安全及验收
一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。
二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。
三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。
四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。
第六条 工程保修
一、 本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。
二、 质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。
第七条 争议解决的方式
本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。
第八条 其它约定事项
一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。
四、本协议一式 份，甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。
甲 方：委托代理人：电 话：签约地点：签约日期：
乙 方： 委托代理人：电 话： 年 月 日
